工程造价纠纷原因分析及其解决途径探讨.doc

工程造价纠纷原因分析及其解决途径探讨

工程造价纠纷原因分析及其解决途径探讨
一、工程造价纠纷的现状 随着建筑业的发展，因建筑工程承包双方对建筑工程承包责任及法律观念不 强等造成工程款拖欠、施工质量差等问题所引起的纠纷案时有发生。
一般，工程 造价纠纷主要发生在招投标、决策和设计阶段的合同、施工阶段设计变更、工程 结算等等方面。
一旦发生纠纷，双方利益都将受到更大损失。
而由此产生的豆腐 渣工程更会使国家财产和人民生命安全遭受不必要的损失。
因此加大对建筑市 场的纠察力度，完善监督管理体系非常关键，相关管理部门应对工程的招投标、 承建人的资质、工程合同签订、施工质量、审核验收一系列过程严格把关。
还应 该树立诚实信用观念，强化公民的法律意识，从事建筑活动的单位和个人以及承 建单位均应具备相应的条件和资质，私人住宅也必须委托有资质的施工单位或 者持资格证的个体工匠施工。
现阶段，合同价格条款不严密，不合法的无效条款仍然存在等，而由施工方 提出诉讼，或停工待款，迫使业主通过工程造价管理部门仲裁或法院判决来解决 双方的纠纷，具体表现在以下几点： (1)合同价过低，施工单位天利可因，实施停工，造成纠纷。
(2)现场签证不严密，或因监理方受贿心虚，对乙方多报工程星不能从严把关 。
(3)对材料价格认定不一致。
(4)施工方对合同中不合法的无效条款通过正当法律途径进行更改。
(5)对工程质量有争议，甲方拒绝付款。
(6)非施工方原因造成的停工、窝工，要求赔偿补偿等。
99jianzhupprar (7)业主要求提前竣工，赶工费的争议。
建设工程承发包合同是承发包双方权利和义务的法律保证，合同条款中的每 一项内容都直接关系到双方的切身利益。
因此，必须认真分析合同条款的内容， 明确各自的权利和义务。
然而，合同也不能面面俱到，预知将来随着工程建设的 全面开展而逐步显现出来的弊端，从而发生工程造价的纠纷。

二、工程造价纠纷的原因分析 在整个