工程款决算是合同加签证形式的应按合同约定及变更签.doc

工程款决算是合同加签证形式的应按合同约定及变更签

工程款决算是合同加签证形式的应按合同 约定及变更签
一、一审法院认定与判决 上诉人（原审被告、反诉原告）：兰州二建。
被上诉人（原审原告、反诉被告）：民族公司（以下简称民族公司）。
一审法院经审理认为：民族公司与兰州二建签订《建设工程施上合同》后，民族公 司向该工程投入5155000元，民族公司与兰州二建在合同履行中因建筑物的交付 及工程决算等问题发生争议诉法院。
本案系建筑工程施上合同纠纷。
古典公司根 据公证后的兰州二建授权委托，在代理权限内就A2楼工程签订并履行合同的 行为是民事法律行为，代理行为产生的权利义务应由被代理人兰州二建承担。
古 典公司与作为联建一方的民族公司签订并经公证的《建设工程施工合同》，系兰 州二建与民族公司真实意思表示，不违反法律规定，属有效合同。
双方因拆迁影 响交工日期的顺延及1998年4月5日“交工决定”，应视为对合同交工条款的变更。
双方当事人均应按合同的约定全部履行自己的义务。
本案合同约定的工程款决 算系合同加签证形式，应按合同约定及变更签证确定工程造价。
A2楼合同价款为 5065868元，变更签证计价475531元，工程总造价应为5541399元。
民族公司已向 兰州二建支付工程款5155000元，垫付电费、水费，民族公司尚欠兰州二建工程款 318704.32元。
A2楼工程质量经兰州市建设工程质量监督站多次核验认为，基础、 主体分部达到合格标准，但门窗安装、装饰、屋面、地面等分部工程中有部分分项未能达到合格标准，民族公司进行了维修、返工，费用应从民族公司尚欠工程 款中扣除，多退少补，兰州二建不按约交工构成违约，应承担相应的违约责任或 赔偿迟延交工给民族公司造成的损失。
民族公司逾期增发的过渡费应由兰州二 建赔偿；民族公司已付款5222694.68元，兰州二建逾期不予交工，应承担迟延履 行滞纳金，按中国人民银行公布的同期同类贷款利率计算，自1998年4月5日起至 楼房交付之日即1998年9月3日止。
民族公司要求；兰州二建赔偿损失中，底楼铺 面房经营利润损失可期待